【摘要】2018年一级建造师考试还有20几天就开考了，一建考生做好准备了吗?闽州教育网小编提醒，想要顺利拿下一建考试，可不是随便看看书，做做题就能成功的。考生们只要认真记忆考点，多做经典例题才能有助提分哟。
2018一建考生必看的《项目管理》冲刺考点及经典例题
工期索赔的计算
(一)工期延误
由于关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟，因此，非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。
而非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。
如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿;如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。
(二)按照延误事件之间的关联性划分
(1)单一延误：
是指在某一延误事件从发生到终止的时间间隔内，没有其他延误事件的发生，该延误事件引起的延误称为单一延误。
(2)共同延误：
当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。
当业主引起的延误或双方不可控制因素引起的延误与承包商引起的延误共同发生时，即可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可索赔延误，这是工程索赔的惯例之一。
(3)交叉延误：
当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。
(三)工期索赔的计算方法
1.直接法
2.比例分析法——工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量
3.网络分析法——新工期-原工期
经典例题：
某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为( )。
A、27
B、24
C、9
D、6
答案：C
解析：本题考查的是工期索赔的计算。如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。工期索赔值可以按照造价的比例进行分析。工期索赔值=原合同工期×附加或新增工程造价/原合同总价=18×500/1000=9个月。
索赔的方法
(一)程序(28天)
1.提出索赔意向通知书(无金额)——索赔程序的第一步;
2.索赔文件和有关资料;
3.中间索赔报告;
4.最终索赔报告;
5.工程师(监理人);
6.发包人审查;
7.协商。
(二)索赔文件
1.总述部分;
2.论证部分(是索赔报告的关键);
3.索赔款项计算部分;
4.证据部分。
1)书证;
2)物证;
3)证人证言;
4)视听材料;
5)被告人供述和有关当事人陈述;
6)鉴定结论;
7)勘验、检验笔录。
(三)反索赔
一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。
1.反索赔的工作内容：
1)防止对方提出索赔;
2)反击反驳对方的索赔要求。
2.对索赔要点的反击或反驳要点：
1)索赔要求或报告的时限性;
2)索赔事件的真实性;
3)干扰事件的原因、责任分析;
4)索赔理由分析;
5)索赔证据分析;
6)索赔值审核。
温馨提示：备考一级建造师虽然很辛苦，但是只要能够拿下一建证书，那就是值得的。所以说，考生们再坚持20几天就可以解脱了哟。若想要了解更多一级建造师考试相关的信息，不妨咨询下闽州教育的老师们，他们将为大家细心解答各种问题的，具体的联系方式如下：
报名电话：185-5928-9775(微信号) 林老师
185-5969-5373(微信号) 罗老师
报名地址：闽州教育学历教育学习中心(或者厦门市湖里区安岭二路95号红豆杉科技大厦B栋6楼B区闽州教育)
招生网址：www.minzhouedu.com
客服热线：400-968-7268
